缙云县新区彩云路延伸道路工程—下穿金温货线工程涉铁项目-施工项目招标公告

项目进度

2024-08-29

招标 | 缙云县新区彩云路延伸道路工程—下穿金温货线工程涉铁项目-施工项目招标公告

招标详情

1.招标条件

本招标项目缙云县新区彩云路延伸道路工程—下穿金温货线工程涉铁项目-施工项目已备案，项目业主为*************，资金来源为自筹，招标人为*************，项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标，实行资格后审。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：*************缙云县新区彩云路延伸道路工程—下穿金温货线工程涉铁项目-施工项目。

2.2招标范围：本次招标设 1个标段（合同段），招标范围如下：缙云县新区彩云路延伸工程下穿金温货线工程（铁路里程***+***）范围内的主体框架结构、既有桥涵拆除、U型槽结构、路基工程、过轨管线主体保护结构工程等，以及施工期间的线路维养等图纸设计范围内部分。

2.3计划工期：***日历天，具体开工日期以监理签署的开工报告为准。

2.4质量要求：合格。

3.投标人资格要求

3.1 资质要求：

（1）本次招标要求投标人具有独立法人资格，同时具备下列①、②项资质或组成联合体：①铁路工程施工总承包*级及以上资质；②市政公用工程施工总承包*级及以上资质；

（2）具有企业安全生产许可证（如为联合体双方都需要提供）；

（3）企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“*类人员”A 类证书，企业分管安全生产副经理企业的任命书（如为联合体双方都需要提供）；

（4）本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：1）联合体所有成员数量不得超过2家；

2）联合体牵头人应具有铁路工程施工总承包*级及以上资质；

3）其他：①联合体家数最多不能超过2家，联合体成员均应具有独立法人资格，并均须持有工商管理部门颁发的有效营业执照并具备承担招标项目所需的相应资格条件和能力,且均具有本资质要求第2、3条要求；②联合体成员应当签订联合体投标协议。

（5）其他：/。

3.2 财务要求：/。

3.3 业绩要求：投标人自****年1月1日至投标截止时间（以工程竣工验收证书上时间为准）至少承接过*个合同金额在*****元及以上既有铁路营业线施工总承包业绩。

【业绩证明材料：①施工合同的原件扫描件②工程竣工验收证书的原件扫描件（工程竣工验收证书至少盖有*方主体（建设方、设计方、监理方、施工方）的公章）。以上资料缺*不可，否则业绩不予认可。若上述业绩证明材料中不能体现主要工程内容、工程规模、合同金额、日期的，除提供上述业绩证明材料外还应同时提供发包人（业主）出具的证明材料予以说明，否则业绩不予认可】。

3.4 信誉要求：

（1）在“信用中国”网站（***.***********.***.**）或各级信用信息共享平台中未被列入“严重失信主体名单”。

（2）投标人及拟派项目负责人自****年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（****://******.*****.***.**/）查询结果为准，时间以法院判决书判决时间为准）。

（3）不存在“投标人须知”第 1.4.3 项及1.4.4项规定的情形。

（4）其他：/。

3.5 人员要求：

3.5.1 项目负责人：

（1）具有注册在投标人单位的铁路工程*级注册建造师执业资格，具有中级工程师及以上技术职称；

（2）具有有效期内的☑公路水运/☑建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）；

（3）担任过自****年1月1日至投标截止时间以工程竣工验收证书上时间为准）合同金额在*****元及以上的既有铁路营业线施工总承包的项目负责人（或项目副经理或项目技术负责人）；

【业绩证明材料：①施工合同原件扫描件；②工程竣工验收证书原件扫描件（工程竣工验收证书至少盖有*方主体（建设方、设计方、监理方、施工方）的公章）。以上资料缺*不可，否则业绩不予认可。若上述业绩证明材料中不能体现主要工程内容、工程规模、合同金额、日期的，除提供上述业绩证明材料外还应同时提供发包人（业主）出具的证明材料予以说明，否则业绩不予认可】。

（4）投标截止日未在其他在建合同工程中任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）。

（5）其他：具有铁路营业线施工安全培训合格证。

3.5.2 项目技术负责人：

（1）具有铁路工程或公路工程高级工程师技术职称；

（2）担任过/施工的项目技术负责人（或项目负责人或项目副经理，或工程总承包项目的施工负责人）；

（3）其他：具有铁路营业线施工安全培训合格证。

3.5.3 安全负责人：

（1）具有有效期内的☑公路水运 / ☑建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 类）；

（2）其他：具有铁路营业线施工安全培训合格证和铁路工程或公路工程中级职称或建筑施工专业中级注册安全工程师及以上。

3.5.4 其他人员要求：/。

3.6 其他要求：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同*人或者存在控股（含投标人及法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同*标段投标，否则均按否决投标处理；

其他：/。

4.招标文件的获取

4.1潜在投标人可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为*****://******.******.***/***/*******/*******/*****.****进行供应商注册。本项目招标文件（含招标图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

4.2招标文件网上下载时间：****-**-**至****-**-**。

4.3未取得浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书的潜在投标人，应先办理浙江交通集团电子招标采购管理系统**数字证书，具体办理指南请登录浙江交通集团电子招标采购管理系统（网址*****://******.******.***/***/*******/*******/*****.****）→《浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书办理通知》→附件《浙江交通集团**数字证书办理指南》进行操作（**数字证书由浙江省交通集团招标（采购）交易中心办理，联系人：郑先生，联系电话：（0***）********；技术服务由上海市数字证书认证中心有限公司提供，客服电话：**********转6转2。